cristina ledo
Quiz by , created more than 1 year ago

Quiz on LEY 9/2017 contratos parte 2, created by cristina ledo on 12/02/2018.

144
12
0
cristina ledo
Created by cristina ledo about 6 years ago
Close

LEY 9/2017 contratos parte 2

Question 1 of 109

1

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: (art 25 falsa)

Select one of the following:

  • Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios.

  • Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos

  • Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración con

  • todas son ciertas

Explanation

Question 2 of 109

1

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública: (art 25 falsa)

Select one of the following:

  • Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios

  • Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CP

  • Comtratos de servicios , espectaculos con num referencia 92230000-2 , 92231000-9 y 92232000-6

  • Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración con

Explanation

Question 3 of 109

1

Tendrán la consideración de contratos privados: (art 26 falsa)

Select one of the following:

  • Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior (Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios y especiales)

  • Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

  • Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

  • Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

Explanation

Question 4 of 109

1

Los contratos privados que celebren las Administ se regiran, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. (art 26)

Select one of the following:

  • preparacion y adjudicacion

  • efectos, modificacion y extinicion

  • efectos y extincion

  • preparacion y extincion

Explanation

Question 5 of 109

1

Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán por el derecho privado,, (art 26)

Select one of the following:

  • efectos, modificación y extinción

  • preparacion y adjudicacion

  • efectos y adjudicacion

  • preparacion y extincion

Explanation

Question 6 of 109

1

los contratos administrativos se regiran por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. (art 25)

Select one of the following:

  • preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción

  • preparación y adjudicación

  • efectos, modificación y extinción

  • preparación y extincion

Explanation

Question 7 of 109

1

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, a los contratos mencionados en los números 1.º y 2.º de la letra a) del apartado primero del artículo anterior, les resultarán de aplicación, además del Libro Primero de la presente Ley, el Libro Segundo de la misma en cuanto a su preparación y adjudicación. En cuanto a sus efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, salvo lo establecido en los artículos de esta Ley relativos a las condiciones especiales de ejecución, modificación, cesión, subcontratación y resolución de los contratos, que les serán de aplicación cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada. (art 26)

Select one of the following:

  • verdadero

  • falso

Explanation

Question 8 of 109

1

En cuanto a ,,,,,,,, les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205. (art 26 contratos privados)

Select one of the following:

  • sus efectos y extincion

  • su preparación y adjudicación

  • sus efectos y preparacion

  • sus efectos y adjudicacion

Explanation

Question 9 of 109

1

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones: (art 27 falsa)

Select one of the following:

  • Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.

  • Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.

  • Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.

  • Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.

Explanation

Question 10 of 109

1

Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones: (art 27 falsa)

Select one of the following:

  • Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

  • Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así como en el artículo 321.5.

  • Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley.

  • De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

Explanation

Question 11 of 109

1

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver: (art 27 falsa)

Select one of the following:

  • Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.

  • De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

  • El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

  • Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

Explanation

Question 12 of 109

1

Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 13 of 109

1

Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo l

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 14 of 109

1

Las referidas a la preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación de los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 15 of 109

1

Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 16 of 109

1

Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así como en el artículo 321.5. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 17 of 109

1

Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación, adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 18 of 109

1

Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 19 of 109

1

De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 20 of 109

1

El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios, salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. (art 27)

Select one of the following:

  • orden jurisdiccional contencioso-administrativo

  • orden jurisdiccional civil

Explanation

Question 21 of 109

1

Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión,,, (art 28)

Select one of the following:

  • dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

  • dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, despues de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

  • sin dejar constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

  • sin dejar constancia de ello en la documentación preparatoria, despues de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

Explanation

Question 22 of 109

1

De acuerdo con los principios de....................establecidos en este artículo, las entidades del sector público podrán, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, celebrar contratos derivados de proyectos promovidos por la iniciativa privada, en particular con respecto a los contratos de concesión de obras y concesión de servicios, incluidos en su modalidad de sociedad de economía mixta. (art 28)

Select one of the following:

  • necesidad, idoneidad y eficiencia

  • necesidad, idoneidad y eficacia

  • necesidad, transparencia y eficiencia

  • necesidad, publicidad y eficiencia

Explanation

Question 23 of 109

1

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con ,,,,,,,,, de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor (art 29)

Select one of the following:

  • dos meses

  • cuatro meses

  • cinco meses

  • tres meses

Explanation

Question 24 of 109

1

. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a.. (art 29)

Select one of the following:

  • dos meses

  • cuatro meses

  • cinco meses

  • tres meses

Explanation

Question 25 of 109

1

La prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de ,, (art 29)

Select one of the following:

  • 6 meses

  • 4 meses

  • cinco meses

  • tres meses

Explanation

Question 26 of 109

1

Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de ....., incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. (art 29)

Select one of the following:

  • cinco años

  • dos años

  • cuatro años

  • seis años

Explanation

Question 27 of 109

1

Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de duración,,,,,,,,, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. (art 29.6)

Select one of the following:

  • limitado

  • ilimitado

Explanation

Question 28 of 109

1

En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de
los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. (art 29)

Select one of the following:

  • cuarenta años

  • veinticinco años

  • diez años

  • cincuenta años

Explanation

Question 29 of 109

1

en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. (art 29)

Select one of the following:

  • veinticinco años

  • cuarenta años

  • diez años

  • cincuenta años

Explanation

Question 30 of 109

1

os contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a). (art 29)

Select one of the following:

  • diez años

  • veinticinco años

  • cuarenta años

  • cincuenta años

Explanation

Question 31 of 109

1

Los plazos fijados en los pliegos de condiciones solo podrán ser ampliados en un ,,,,,,, por ciento de su duración inicial para restablecer el equilibrio económico del contrato en las circunstancias previstas en los artículos 270 y 290. (art 29)

Select one of the following:

  • 15 por ciento

  • 20 por ciento

  • 30 por ciento

  • 10 por ciento

Explanation

Question 32 of 109

1

Se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y del establecido para la ejecución de las obras aquellos períodos en los que estas deban suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de las obras se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley, sin que haya lugar a la ampliación del plazo de la concesión. (art 29)

Select one of the following:

  • VERADERO

  • FALSO

Explanation

Question 33 of 109

1

La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias: (art 30 falsa)

Select one of the following:

  • Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de la prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de ejecución.

  • Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una economía superior al 10 por 100 del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la misma.

  • Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada.

  • Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 120.

Explanation

Question 34 of 109

1

La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la Administración Pública, ya sea empleando exclusivamente medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de estas circunstancias: (art 30 falsa)

Select one of the following:

  • Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea posible la fijación previa de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo.

  • Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes.

  • Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo 232.5.

  • Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto, cuando no se aplique el artículo 146.2 relativo a la valoración de las ofertas con más de un criterio de adjudicación.

Explanation

Question 35 of 109

1

La fabricación de bienes muebles podrá efectuarse por los servicios de la Administración, ya sea empleando de forma exclusiva medios propios no personificados o con la colaboración de empresarios particulares cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en las letras a), c), d) y e) del apartado anterior, o cuando, en el supuesto definido en la letra b) de este mismo apartado, el ahorro que pueda obtenerse sea superior al ,,, del presupuesto del suministro o pueda obtenerse una mayor celeridad en su ejecución. (art 30)

Select one of the following:

  • 20 por 100

  • 30 por 100

  • 15 por 100

  • 25 por 100

Explanation

Question 36 of 109

1

. Cuando, de conformidad con los apartados anteriores de este artículo, la ejecución de las obras o la fabricación de los bienes muebles se efectúe en colaboración con empresarios particulares, el régimen jurídico aplicable a estos contratos será el previsto para los en la presente Ley (art 30.4)

Select one of the following:

  • contratos de obras o de suministro

  • contratos de obras o de concesion de servicios

  • contratos de obras o de concesion de obras

  • contratos de obras o mixtos

Explanation

Question 37 of 109

1

En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del presente artículo, la contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el,,,,, por ciento del importe total del proyecto. ( Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales,/ ) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables)

Select one of the following:

  • 60 por ciento

  • 40 por ciento

  • 30 por ciento

  • 20 por ciento

Explanation

Question 38 of 109

1

La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de bienes muebles y, en su caso, la aprobación del proyecto, corresponderá .. (art 30.5)

Select one of the following:

  • al órgano competente para la aprobación del gasto

  • al órgano que determinen las disposiciones orgánicas de las Comunidades Autónomas, en su respectivo ámbito.

  • ambas son ciertas

  • ambas son falsas

Explanation

Question 39 of 109

1

Las entidades pertenecientes al sector público podrán cooperar entre sí de alguna de las siguientes formas, sin que el resultado de esa cooperación pueda calificarse de contractual: (art 31 falsa)

Select one of the following:

  • Mediante sistemas de cooperación vertical consistentes en el uso de medios propios personificados en el sentido y con los límites establecidos en el artículo 32 para los poderes adjudicadores, y en el artículo 33 para los entes del sector público que tengan la consideración de poder adjudicador, en el ejercicio de su potestad de auto organización, mediante el oportuno acuerdo de encargo.

  • Mediante sistemas de cooperación horizontal entre entidades pertenecientes al sector público, previa celebración de los correspondientes convenios, en las condiciones y con los límites que se establecen en el apartado 1 del artículo 6.

  • ambas son ciertas

  • ambas son falsas

Explanation

Question 40 of 109

1

En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios a.. (ART 34)(FALSA)

Select one of the following:

  • interes publico

  • ordenamiento juridico

  • principios de buena administracion

  • la costumbre

Explanation

Question 41 of 109

1

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: (art 35 falsa)

Select one of the following:

  • La identificación de las partes.

  • La acreditación de la solvencia de los firmantes para suscribir el contrato.

  • Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.

  • Referencia a la legislación aplicable al contrato.

Explanation

Question 42 of 109

1

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: (art 35 falsa)

Select one of the following:

  • La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos.

  • El precio aproximado, o el modo de determinarlo.

  • La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas

  • Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.

Explanation

Question 43 of 109

1

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: (art 35 falsa)

Select one of the following:

  • Las condiciones de pago.

  • Los supuestos en que procede la modificación, en su caso

  • Los supuestos en que procede la resolución, en su caso

  • El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso.

Explanation

Question 44 of 109

1

Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones: (art 35 falsa)

Select one of the following:

  • La extensión objetiva y temporal del derecho de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.

  • La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

  • Los supuestos en que procede la resolución.

  • todas son ciertas

Explanation

Question 45 of 109

1

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización.?(ART 36)

Select one of the following:

  • si, todos

  • no

  • si, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición

  • si, a excepción de los contratos de concesión de obras y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición

Explanation

Question 46 of 109

1

Los contratos subvencionados que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley, deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionarán de conformidad con la legislación por la que se rijan. Las partes deberán notificar su formalización al órgano que otorgó la subvención. (art 36)

Select one of the following:

  • verdadero

  • falso

Explanation

Question 47 of 109

1

como se perfeccionan Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición ? (art 36)

Select one of the following:

  • con su adjudicacion

  • con su formalizacion

  • de conformidad con la legislación por la que se rijan.

  • con su adjudicación definitiva

Explanation

Question 48 of 109

1

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, serán inválidos: (art 38 falsa)

Select one of the following:

  • Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho administrativo

  • Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes.

  • En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.

  • todas son ciertas

Explanation

Question 49 of 109

1

Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes: (art 39 falsa)

Select one of the following:

  • La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71.

  • La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, en los supuestos de emergencia.

  • La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.

  • La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos:

Explanation

Question 50 of 109

1

Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes: (art 39 falsa)

Select one of the following:

  • Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que se hubiera interpuesto.

  • ) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitado

  • El incumplimiento muy grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un procedimiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

  • todas son ciertas

Explanation

Question 51 of 109

1

La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos: (NULIDAD 39 CAUSAS)

Select one of the following:

  • Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno de los actos del procedimiento de adjudicación y,

  • Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener esta.

  • ambas son ciertas

  • ambas son falssa

Explanation

Question 52 of 109

1

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las siguientes: (art 40 falsa)

Select one of the following:

  • El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los artículos 204 y 205.

  • Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

  • Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos a la condición de medio propio.

  • La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia.

Explanation

Question 53 of 109

1

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las siguientes: (ART 40 FALSA)

Select one of the following:

  • El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los artículos 204 y 205.

  • Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.

  • Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando observen alguno de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos a la condición de medio propio.

  • todas son ciertas

Explanation

Question 54 of 109

1

A los contratos de caracter privado, les resultaran de aplicacion en cuanto a su preparacion y adjudicacion (art26)

Select one of the following:

  • Libro primero, libro segundo

  • Las normas de derecho privado

  • Sus normas especificas

  • Libro primero, libro tercero

Explanation

Question 55 of 109

1

A los contratos de caracter privado les seran aplicables, en cuanto a sus efectos y extincion (art 26)

Select one of the following:

  • Las normas de derecho privado, salvo...

  • Libro primero, libro segundo

  • Sus normas especificas

  • Normas de derecho administrativo

Explanation

Question 56 of 109

1

Los contratos privados que celebren los poderes adj que no pertenezcan a adm pub, se regiran por lo dispuesto en el titulo I del libro tercero en cuanto a. (art26)

Select one of the following:

  • Su preparacion y adjudicacion

  • Sus efectos y extincion

  • Sus efectos, modificacion y extincion

  • Su preparacion y extincion

Explanation

Question 57 of 109

1

Los contratos privados que celebren los poderes ad que no pertenezcan a adm publicas , en cuanto a sus efectos y extincion.. (art27)

Select one of the following:

  • Aplicables las normas de derecho privado y aque norms materia medioambiental, social o laboral...

  • Titulo I del libro tercero

  • Libro segundo

  • Sus normas especificas

Explanation

Question 58 of 109

1

Los contratos que celebren las entidades del sector publico que no posean la condicion de poder adjudicador, se regularan por las normas de derecho privado..(art26)

Select one of the following:

  • Efectos, modificacion y extincion

  • Preparacion y adjudicacion

  • Efectos y exticion

  • Preparacion y extincion

Explanation

Question 59 of 109

1

Los contratos privados que celebren las adm publicas se regiran por el derecho privado.. (arr26)

Select one of the following:

  • Efectos, modificacion y extincion

  • Preparacion y adjudicacion

  • Efectos y extincion

  • Preparacion y extincion

Explanation

Question 60 of 109

1

La duracion de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podra exceder (con prorrogas) de (art 29)

Select one of the following:

  • Cinco años

  • Cuatro años

  • Tres años

  • Dos años

Explanation

Question 61 of 109

1

Fill the blank spaces to complete the text.

Los contratos que celebren las administraciones publicas se formalizaran en documento , sin perjuicio de lo señalado para los contratos en el art 118

Explanation

Question 62 of 109

1

A los exclusivos efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de actos administrativos (art 41 falsa)

Select one of the following:

  • los actos preparatorios

  • los actos de adjudicación de los contratos de las entidades del sector público que sean Administraciones Públicas

  • los actos preparatorios y los actos de adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley

  • todas son ciertas

Explanation

Question 63 of 109

1

serán competentes para declarar la nulidad o lesividad de los actos a que se refieren los apartados anteriores cuando se trate de contratos de una Administración Pública,,(art 41)

Select one of the following:

  • el organo de contratacion

  • el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela,

Explanation

Question 64 of 109

1

serán competentes para declarar la nulidad o lesividad de los actos cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública (art 41)

Select one of the following:

  • el organo de contratacion

  • el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela

Explanation

Question 65 of 109

1

Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar (art 41

Select one of the following:

  • veradero

  • falso

Explanation

Question 66 of 109

1

cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente,, 8art 41)

Select one of the following:

  • que ostente el control o participación mayoritaria

  • que ostente el control o participación minoritaria

Explanation

Question 67 of 109

1

Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad. (art 42 falsa)

Select one of the following:

  • La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor.

  • La parte que resulte culpable no deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.

  • La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus consecuencias

  • Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

Explanation

Question 68 of 109

1

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores: (ART 44 falsa)

Select one of the following:

  • Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.

  • Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.

  • Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

  • Los acuerdos de adjudicación.

Explanation

Question 69 of 109

1

erán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
Contratos de obras cuyo valor estimado sea,, (ART 44)

Select one of the following:

  • superior a tres millones de euros

  • superior a dos millones de euros

  • superior a cuatro millones de euros

  • superior a seis millones de euros

Explanation

Question 70 of 109

1

Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
contratos de suministro y servicios, (art 44)

Select one of the following:

  • valor estimado superior a cien mil euros.

  • valor estimado superior a dos millones de euros

  • valor estimado superior a 144,000 euros

  • alor estimado superior inferior a cien mil euros

Explanation

Question 71 of 109

1

Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: (art 44 falsa)

Select one of the following:

  • Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

  • Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la posibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos

  • ) Los acuerdos de adjudicación.

  • Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Explanation

Question 72 of 109

1

Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones: (art 44 falsa)

Select one of the following:

  • La formalización de encargos a medios ajenos en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

  • Los acuerdos de rescate de concesiones.

  • Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

  • Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Explanation

Question 73 of 109

1

No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de urgencia (art 44) (recurso especial)

Select one of the following:

  • falso

  • verdadero

Explanation

Question 74 of 109

1

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter ,,,, y será gratuito para los recurrentes. (art 44 recurso especial)

Select one of the following:

  • potestativo

  • precepivo

  • facultativo

  • vinculante

Explanation

Question 75 of 109

1

En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará encomendado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que actuará con plena dependencia funcional en el ejercicio de sus competencias. (art 45)

Select one of the following:

  • veradero

  • falso

Explanation

Question 76 of 109

1

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Dicho órgano estará adscrito ...(ART 45)

Select one of the following:

  • Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales.

  • Ministerio de Economia, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales.

  • Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de tres vocales.

  • Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de cuatro vocales.

Explanation

Question 77 of 109

1

Podrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a,,,,,,, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. (art 45)

Select one of the following:

  • diez años

  • cinco años

  • doce años

  • ocho años

Explanation

Question 78 of 109

1

El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a ,,,,,,, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública. (art 45)

Select one of the following:

  • quince años

  • diez años

  • doce años

  • catorce años

Explanation

Question 79 of 109

1

La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de ,,,, y no podrá prorrogarse. (art 45)

Select one of the following:

  • seis años

  • cinco años

  • tres años

  • cuatro años

Explanation

Question 80 of 109

1

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia (art 46)

Select one of the following:

  • verdadero

  • falso

Explanation

Question 81 of 109

1

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación..(art 48)

Select one of the following:

  • cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

  • cualquier persona física cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

  • cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa , por las decisiones objeto del recurso.

  • cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos individuales se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

Explanation

Question 82 of 109

1

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de..(art 50)

Select one of the following:

  • quince dias habiles

  • diez dias habiles

  • veinte dias habiles

  • treinta dias habiles

Explanation

Question 83 of 109

1

. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente: (art 50 ) (falsa)

Select one of the following:

  • Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.

  • En los restantes casos, antes de que transcurran tress meses a contar desde la formalización del contrato.

  • ambas son ciertas

  • ambas son falsas

Explanation

Question 84 of 109

1

En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49, cuya adopción solicite, acompañándose también: (ART 51) (falsa)

Select one of the following:

  • El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión al procedimiento.

  • El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título.

  • La copia o traslado del acto expreso o presunto que se recurra, o indicación del expediente en que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado

  • El documento o documentos en que funde su derecho.

Explanation

Question 85 of 109

1

En el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamente el recurso, los medios de prueba de que pretenda valerse el recurrente y, en su caso, las medidas de la misma naturaleza que las mencionadas en el artículo 49, cuya adopción solicite, acompañándose también: (ART 51)

Select one of the following:

  • Una dirección de correo electrónico «habilitada» a la que enviar, de conformidad con la disposición adicional decimoquinta, las comunicaciones y notificaciones.

  • La copia o traslado del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en que haya recaído o del boletín oficial o perfil de contratante en que se haya publicado.

  • El documento o documentos en que funde su derecho.

  • TODAS SON CIERTAS

Explanation

Question 86 of 109

1

Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso.

Select one of the following:

  • Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.

  • Una vez interpuesto el recurso no quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.

  • Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación, incluso en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.

  • Una vez interpuesto el recurso quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de licitacion, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.

Explanation

Question 87 of 109

1

Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de una única entidad concreta del sector público aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación: (art 32)

Select one of the following:

  • Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

  • Que más del 60 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo

  • Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública.

  • La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

Explanation

Question 88 of 109

1

La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: (art 32)

Select one of the following:

  • Conformidad o autorización expresa del poder adjudicador respecto del que vaya a ser medio propio.

  • Verificación por la entidad pública de que dependa el ente que vaya a ser medio propio, de que cuenta con medios personales y materiales apropiados para la realización de los encargos de conformidad con su objeto social.

  • ambas son ciertas

  • ambas son falsas

Explanation

Question 89 of 109

1

Tendrán la consideración de medio propio personificado respecto de dos o más poderes adjudicadores que sean independientes entre sí aquellas personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que cumplan todos y cada uno de los requisitos que se establecen a continuación: (art 31 falsa)

Select one of the following:

  • Que los poderes adjudicadores que puedan conferirle encargos ejerzan sobre el ente destinatario del mismo un control conjunto análogo al que ostentarían sobre sus propios servicios o unidades.

  • Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan o por otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores

  • Que cumplan los requisitos que establece este artículo en su apartado 2 letras c) y d). ( Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-privada, además, la totalidad de su capital o patrimonio tendrá que ser de titularidad o aportación pública./ La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación, )

  • Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades, de manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas.

Explanation

Question 90 of 109

1

cuando no esté garantizado
que, en condiciones normales de funcionamiento, el mismo vaya a recuperar las inversiones realizadas
ni a cubrir los costes en que hubiera incurrido como consecuencia de la explotación de las
obras que sean objeto de la concesión. (art 14)

Select one of the following:

  • riesgo operacional

  • riesgo de demanda

  • reisgo de suministro

Explanation

Question 91 of 109

1

Excepcionalmente, en los contratos de servicios se podrá establecer un plazo de duración ......
al establecido en el párrafo anterior, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones
directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el
resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la
amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias
que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones
a las que se refiera y de su período de recuperación (art 29)

Select one of the following:

  • superior

  • inferior

  • igual o inferior

  • igual o superior

Explanation

Question 92 of 109

1

Fill the blank spaces to complete the text.

El contrato de de mantenimiento que se concierte conjuntamente con el de la compra
del bien a mantener, cuando dicho mantenimiento solo pueda ser prestado por razones de exclusividad
por la empresa que suministró dicho bien, podrá tener como plazo de duración el de la vida
del producto adquirido (ART 29)

Explanation

Question 93 of 109

1

Asimismo podrá establecerse en los contratos de servicios relativos a los servicios a las personas
un plazo de duración mayor cuando ello fuera necesario para la continuidad de aquellos
tratamientos a los usuarios en los que el cambio del prestador pudiera repercutir,,,(ART 29)

Select one of the following:

  • negativamente

  • positivamente

Explanation

Question 94 of 109

1

Fill the blank space to complete the text.

contratos : aquellos que tienen una relación de dependencia
respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la
prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal. (art 29)

Explanation

Question 95 of 109

1

Los contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obras o de suministro
podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado que, en ningún caso, excederá del plazo
de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados
con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario
para realizarlos. (art 29)

Select one of the following:

  • veradero

  • falso

Explanation

Question 96 of 109

1

se consideran contratos menores de obras,, (art 118)

Select one of the following:

  • VE inferior a 40.000 euros

  • VE inferior a 15.000 euros

  • VE inferior a 50.000 euros

  • VE inferior a 20.000 euros

Explanation

Question 97 of 109

1

se consideran contratos menores de suministro o de servicios

Select one of the following:

  • VE inferior a 15.000 euros

  • VE inferior a 40.000 euros

  • VE inferior a 30.000 euros

  • VE inferior a 17.000 euros

Explanation

Question 98 of 109

1

Fill the blank spaces to complete the text.

la prestacion de se realizara normalmente por la propia administracion por sus medios (art 30)

Explanation

Question 99 of 109

1

A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades pertenecientes al sector público podrán en todo caso, acordar la realización conjunta de contrataciones,,,,, (art 30)

Select one of the following:

  • especificas

  • generales

  • sectoriales

  • independientes

Explanation

Question 100 of 109

1

Cuando un procedimiento de contratación no se desarrolle en su totalidad en nombre y por cuenta de las entidades interesadas,... (art 30)

Select one of the following:

  • estas solo tendrán la responsabilidad conjunta por aquellas partes que se hayan llevado a cabo conjuntamente

  • estas tendrán la responsabilidad conjunta del cumplimiento de sus obligaciones.

  • estas solo tendrán la responsabilidad conjunta por aquellas partes que no se hayan llevado a cabo conjuntamente

  • estas solo tendrán la responsabilidad conjunta por aquellas partes que se hayan llevado a cabo independientemente

Explanation

Question 101 of 109

1

El encargo que cumpla dichos requisitos tendrá la consideración de contrato. (art 32)

Select one of the following:

  • verdadero

  • falso

Explanation

Question 102 of 109

1

Fill the blank spaces to complete the text.

En todo caso se entenderá que el poder adjudicador que puede conferirle encargos ostenta sobre el ente destinatario del mismo un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios o unidades cuando él mismo o bien otro u otros poderes adjudicadores o personas jurídicas controlados del mismo modo por el primero puedan conferirle encargos que sean de ejecución para el ente destinatario del encargo por así establecerlo los estatutos o el acto de creación, de manera que exista una unidad de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas por el ente que puede realizar el encargo. (art 32)

Explanation

Question 103 of 109

1

Los estatutos o acto de creación del ente destinatario del encargo deberá determinar: (art 32 falsa)

Select one of the following:

  • el poder adjudicador respecto del cual tiene esa condición

  • precisar el régimen jurídico y administrativo de los encargos que se les puedan conferir

  • establecer la posibilidad de que participen en licitaciones públicas convocadas por el poder adjudicador del que sean medio propio personificado, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

  • todas son ciertas

Explanation

Question 104 of 109

1

Se entenderá que existe control conjunto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: (ART 32 FALSA)

Select one of the following:

  • Que en los órganos decisorios del ente destinatario del encargo estén representados todos los entes que puedan conferirle encargos, pudiendo cada representante representar a varios de estos últimos o a la totalidad de ellos.

  • Que estos últimos puedan ejercer directa y conjuntamente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas del ente destinatario del encargo.

  • Que el ente destinatario del encargo persiga intereses contrarios a los intereses de los entes que puedan conferirle encargos.

  • TODAS SON CIERTAS

Explanation

Question 105 of 109

1

art 32..

Select one of the following:

  • El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.

  • El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; con perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.

  • El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, comportará la perdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de liquidacion

  • El incumplimiento sobrevenido de cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados 2 o 4, según corresponda en cada caso, no comportará la perdida de la condición de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad de seguir efectuando encargos a la persona jurídica afectada; sin perjuicio de la conclusión de los encargos que estuvieran en fase de ejecución.

Explanation

Question 106 of 109

1

Los encargos que realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato, debiendo únicamente cumplir las siguientes normas: (art 32 falsa)

Select one of the following:

  • El medio propio personificado deberá haber publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente su condición de tal; respecto de qué poderes adjudicadores la ostenta; y los sectores de actividad en los que, estando comprendidos en su objeto social, sería apto para ejecutar las prestaciones que vayan a ser objeto de encargo.

  • El encargo deberá ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente en los supuestos previstos del artículo 63.6. El documento de formalización establecerá el plazo de duración del encargo.

  • Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador en virtud de lo dispuesto en el artículo 3.3 de esta Ley, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a diez millones de euros.

  • todas son ciertas

Explanation

Question 107 of 109

1

Requerirán igualmente la previa autorización del Consejo de Ministros las modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros, cuando superen el .... por cien del importe del encargo. (ART 32)

Select one of the following:

  • 20

  • 30

  • 40

  • 15

Explanation

Question 108 of 109

1

Fill the blank space to complete the text.

La autorización que otorgue el Consejo de Ministros será para la suscripción del encargo, sin que en ningún caso implique una validación de los trámites realizados, ni exima de la responsabilidad que corresponda a las partes respecto de la correcta tramitación y realización del encargo. (art 32)

Explanation

Question 109 of 109

1

El importe de las prestaciones parciales que el medio propio pueda contratar con terceros no excederá del .... por ciento de la cuantía del encargo. (ART 32)

Select one of the following:

  • 50

  • 40

  • 30

  • 20

Explanation

Previous
Check answer
Next